|
||
Организатор процедуры: | Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр" в г. Ульяновске, Россия, 432057, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 | |
Заказчик: | Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» | |
Контактное лицо: |
Саклеев Михаил Андреевич Юрисконсульт |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации Выполнение ремонтных работ систем отопления, водопровода, паропровода и канализации в прачечной ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске» по адресу: г.Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31 |
|
Количество и единицы измерения: | 1 Ремонт условный | |
Обеспечение заявки на участие: | Не требуется | |
Цена за единицу: | 493 308,44 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 493 308,44 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Не позднее 10 дней после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3). | |
Источник финансирования: | Резервный фонд Президента Российской Федерации | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место выполнения работ: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 Условия: в соответствии со сметным расчетом. Срок выполнения работ: По предложению участника, не менее 3-х календарных дней с момента подписания договора и не позднее 30 Сентября 2013 г. Гарантия качества выполненных работ: не менее 3 лет с момента подписания акта выполненных работ. |
|
Сроки выполнения предмета договора: | По предложению участника, не менее 3-х календарных дней с момента подписания договора и не позднее 30 Сентября 2013г. | |
Дата публикации: | 02.07.2013 08:23 | |
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.07.2013 17:00 | |
Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора | |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 17.07.2013 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1170678" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
Обязательные требования к участнику закупки: а) отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их работниками; б) соответствие предмету конкурса видов деятельности участника; - отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - отсутствие приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки; - обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. Никакое аффилированное лицо заказчика, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов. |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 1) Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), в) документы о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя г) Сканированные копии оригиналов учредительных документов (для юридических лиц). 2) Сканированные копии оригиналов документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 3) Сканированные копии оригиналов документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 4) Сметный расчет 5) План-график производства работ. 6) Справка о кадровых ресурсах и их квалификации. 7) Справка о материально-технических ресурсах. 8) Документ, подтверждающий согласие участника на проведение строительного контроля организацией, привлеченной Заказчиком, за счет средств Заказчика (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"). Документы, прилагаемые к заявке, должны быть отсканированы с бумажных оригиналов и иметь читабельный вид. |
|
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Комиссия: |
432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, т/ф. (8422) 52-45-97 e-mail: guogc@mail.ru Контактное лицо: Саклеев Михаил Андреевич, тел. (8422) 27-33-56 e-mail: 524372@mail.ru |
|
Председатель комиссии: | Кисарова Надежда Ивановна - Заместитель директора по общим вопросам | |
Члены комиссии: |
Заместитель председателя комиссии: Кандаулова Татьяна Викторовна- Главный бухгалтер Члены комиссии: Гомзова Татьяна Николаевна - Ведущий инженер по обслуживанию и содержанию зданий и сооружений Глебова Наталья Степановна - Начальник хозяйственного отдела Макарова Наталья Михайловна - Экономист Никифорова Людмила Петровна - Помощник врача эпидемиолога Секретарь: Саклеев Михаил Андреевич-Юрисконсульт |
|
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1170678 | Скачать файл Проект договора (29 Кб) | 01.07.2013 13:55 | |
2-1170678 | Скачать файл Дефектная ведомость (Отопление) (29 Кб) | 01.07.2013 13:55 | |
3-1170678 | Скачать файл Дефектная ведомость (Водопровод) (29 Кб) | 01.07.2013 13:55 | |
4-1170678 | Скачать файл Дефектная ведомость (Канализация) (30 Кб) | 01.07.2013 13:55 | |
5-1170678 | Скачать файл Дефектная ведомость (Паропровод) (29 Кб) | 01.07.2013 13:55 | |
6-1170678 | Скачать файл Сметный расчет (Отопление) (39 Кб) | 01.07.2013 13:55 | |
7-1170678 | Скачать файл Сметный расчет (Водопровод) (40 Кб) | 01.07.2013 13:55 | |
8-1170678 | Скачать файл Сметный расчет (Паропровод) (38 Кб) | 01.07.2013 13:55 | |
9-1170678 | Скачать файл Сметный расчет (Канализация) (46 Кб) | 01.07.2013 13:55 | |
10-1170678 | Скачать файл Чертеж 1 (1.4 Мб) | 01.07.2013 13:55 | |
11-1170678 | Скачать файл Чертеж 2 (1.2 Мб) | 01.07.2013 13:55 |